Enerji Projesinde İşveren EPC Sözleşmesini Haklı Nedenle Nasıl Feshedebilir? 2026 Güncel Hukuki Rehber

Enerji projelerinde EPC sözleşmesinin feshi, yatırımcının verebileceği en ağır sözleşmesel kararlardan biridir. GES, RES, enerji depolama tesisi, HES, JES veya diğer elektrik üretim yatırımlarında EPC yüklenicisinin işi ciddi biçimde geciktirmesi, şantiyeyi terk etmesi, teknik şartnameye aykırı imalat yapması, kritik ayıpları gidermemesi, performans garantilerini sağlayamaması veya mali açıdan projeyi tamamlayamayacak duruma gelmesi hâlinde işveren açısından haklı nedenle EPC sözleşmesinin feshi gündeme gelebilir.

Ancak yüklenicinin kötü performans göstermesi, işverenin sözleşmeyi istediği anda feshedebileceği anlamına gelmez. Enerji EPC sözleşmelerinde fesih çoğunlukla Contractor Default, Notice of Default, Cure Period ve Termination Notice şeklinde ilerleyen özel bir prosedüre bağlanır.

Yanlış veya erken yapılan fesih, haklı durumda bulunan yatırımcıyı dahi haksız fesih, yüklenici kâr kaybı, teminat uyuşmazlığı ve tahkim/dava riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

Bu nedenle EPC sözleşmesinin feshi bir ihtarname gönderilmesinden ibaret görülmemeli; teknik, finansal ve hukuki deliller birlikte hazırlanmalıdır.

EPC Sözleşmesinde Haklı Fesih Nedir?

Haklı fesih, yüklenicinin sözleşmeden doğan önemli yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle işverenin sözleşme ilişkisini sona erdirmesidir.

Uluslararası enerji sözleşmelerinde bu durum çoğunlukla Termination for Contractor Default veya Termination for Cause şeklinde düzenlenir.

Bunun karşısında Termination for Convenience, yani işverenin yüklenicinin kusuruna dayanmaksızın sözleşmeyi sona erdirebildiği mekanizma bulunabilir.

Bu iki fesih türünün mali sonuçları birbirinden oldukça farklıdır.

Haklı fesihte işveren yüklenicinin ihlalinden kaynaklanan zararlarını talep edebilirken, convenience termination durumunda yüklenici tamamladığı işlerin bedelinin yanında sözleşmeye göre başka bedeller de talep edebilir.

EPC Yüklenicisinin İşi Yarım Bırakması Haklı Fesih Sebebi midir?

En güçlü fesih nedenlerinden biri olabilir.

Örneğin GES yüklenicisi santralin %55’ini tamamladıktan sonra çalışanlarını şantiyeden çekmiş, alt yüklenicilere ödeme yapmayı bırakmış ve haftalar boyunca hiçbir faaliyet gerçekleştirmemiş olabilir.

Bu durumda yatırımcının yalnızca:

“Proje gecikiyor.”

demesi yerine yüklenicinin işi fiilen terk ettiğini belgelemesi gerekir.

Günlük saha raporları, çalışan sayıları, ilerleme yüzdeleri, fotoğraflar, drone görüntüleri, toplantı tutanakları, yüklenici yazışmaları ve Independent Engineer raporları önemli deliller oluşturabilir.

Projenin Ciddi Şekilde Gecikmesi Fesih Sebebi Olabilir mi?

Evet. Ancak her gecikme doğrudan fesih hakkı doğurmaz.

Örneğin EPC sözleşmesinde Scheduled Completion Date 1 Eylül 2026 olarak belirlenmiş ancak yüklenicinin üç hafta gecikmesi öngörülmüş Delay LD mekanizması kapsamında kalıyor olabilir.

Buna karşılık yüklenici termin programının aylarca gerisindeyse ve kalan süre içerisinde santralin tamamlanması teknik olarak mümkün görünmüyorsa material delay veya failure to proceed diligently kapsamında Contractor Default gündeme gelebilir.

Özellikle kritik yol analizi burada önemlidir.

Completion Date Kaçırılırsa Sözleşme Hemen Feshedilebilir mi?

Her durumda hayır.

EPC sözleşmelerinde gecikmenin ilk yaptırımı çoğunlukla Delay Liquidated Damages (Delay LD) olur.

Örneğin sözleşmede her gecikme günü için EPC bedelinin belirli yüzdesi oranında Delay LD uygulanması ve toplam gecikme tazminatının sözleşme bedelinin %10’u ile sınırlandırılması öngörülebilir.

Sözleşmede maksimum Delay LD seviyesine ulaşılması ayrıca termination event olarak düzenlenmişse fesih hakkı daha açık hâle gelir.

Bu nedenle Delay LD ile termination hükümleri birlikte okunmalıdır.

Yüklenicinin İş Programının Gerisinde Kalması Yeterli midir?

Tek başına her zaman yeterli değildir.

Örneğin yüklenici programın %10 gerisinde bulunmasına rağmen ek ekip ve ekipman getirerek gecikmeyi telafi edebilecek durumda olabilir.

Bu nedenle işverenin recovery programme talep etmesi önemlidir.

Yüklenici makul bir iyileştirme programı sunamıyor veya sunduğu programı uygulamıyorsa fesih gerekçesi güçlenebilir.

Yüklenici Teknik Şartnameye Aykırı İş Yaparsa Fesih Mümkün müdür?

İhlalin ağırlığına göre mümkündür.

Örneğin EPC yüklenicisi sözleşmede kararlaştırılan teknik standartlara aykırı konstrüksiyon kullanmış, düşük özellikli kablo monte etmiş veya onaysız ekipman kullanmış olabilir.

Ancak küçük ve giderilebilir bir ayıp nedeniyle bütün EPC sözleşmesinin feshedilmesi ölçüsüz olabilir.

Öncelikle yükleniciye ayıbın giderilmesi için Defect Notice gönderilmesi ve sözleşmede öngörülen düzeltme süresinin tanınması gerekebilir.

Ayıplar Giderilmezse EPC Sözleşmesi Feshedilebilir mi?

Ciddi ayıpların verilen süre içerisinde giderilmemesi haklı fesih sebebi oluşturabilir.

Örneğin GES’te önemli sayıda panelin teknik şartnameye aykırı olduğu veya RES elektrik altyapısının proje standartlarını karşılamadığı tespit edilmiş olabilir.

Yükleniciye resmi bildirim yapılmasına rağmen ayıpları gidermemesi, aynı kusurlu uygulamalara devam etmesi veya düzeltmeyi açıkça reddetmesi material breach değerlendirmesini güçlendirebilir.

Performance Test Başarısız Olursa Fesih Mümkün müdür?

EPC sözleşmesindeki performans rejimine bağlıdır.

Enerji EPC sözleşmelerinde çoğu zaman iki farklı eşik bulunur:

Guaranteed Performance Level ve Minimum Performance Level.

Santral garanti edilen performansın biraz altında kalırsa Performance LD uygulanabilir.

Ancak tesis minimum kabul edilebilir performans seviyesinin altında kalıyorsa yatırımcının tesisi reddetme veya sözleşmeyi feshetme hakkı doğabilir.

Örneğin Guaranteed PR %82, minimum kabul seviyesi ise %75 olarak düzenlenmiş olabilir.

Sonuç %80 ise Performance LD gündeme gelirken, %70 seviyesinde kalması fesih bakımından çok daha ciddi sonuç doğurabilir.

Re-Test Hakkı Verilmeden Fesih Yapılabilir mi?

Sözleşme yükleniciye re-test hakkı tanıyorsa genellikle bu prosedür atlanmamalıdır.

Yüklenici ilk Performance Test’i geçemediğinde belirli süre içerisinde düzeltme yaparak yeniden test talep edebilir.

İşveren doğrudan fesih yaparsa yüklenici:

“Bana sözleşmedeki cure ve re-test hakkım verilmedi.”

savunmasını ileri sürebilir.

Bu nedenle teknik başarısızlık kadar fesih prosedürüne uyulması da önemlidir.

EPC Yüklenicisinin İflas veya Konkordato Riski Fesih Sebebi midir?

Sözleşmeye göre olabilir.

Profesyonel EPC sözleşmelerinde insolvency, bankruptcy, liquidation veya benzeri mali durumlar Contractor Default olarak düzenlenebilir.

Ancak yalnızca yüklenicinin finansal sıkıntı yaşadığına ilişkin söylenti yeterli değildir.

Somut finansal göstergeler, alt yüklenici ödemelerinin durması, şantiye faaliyetlerinin kesilmesi ve sözleşmedeki insolvency tanımı birlikte değerlendirilmelidir.

Alt Yüklenicilere Ödeme Yapılmaması Fesih Sebebi Olabilir mi?

Duruma göre evet.

EPC yüklenicisinin subcontractor ve tedarikçilere ödeme yapmaması projenin devamlılığını doğrudan tehdit edebilir.

Panel üreticisi sevkiyatı durdurabilir, inverter üreticisi siparişi askıya alabilir veya saha alt yüklenicileri çalışanlarını çekebilir.

EPC sözleşmesinde alt yüklenici ödemelerinin yapılmaması Contractor Default olarak düzenlenmişse işverenin müdahale hakkı güçlenebilir.

Yüklenici Teminat Mektubunu Uzatmazsa Fesih Gündeme Gelebilir mi?

Evet, özellikle sözleşmede yüklenicinin Performance Bond, Advance Payment Guarantee veya başka teminatları belirli tarihe kadar yürürlükte tutması açık bir yükümlülükse.

Teminatın vadesinin dolmasına rağmen yenilenmemesi yatırımcı açısından ciddi güvence kaybı yaratır.

Sözleşmede extend-or-pay mekanizması varsa işveren mevcut teminatı çağırabilir.

Teminatın yenilenmemesi ayrıca Contractor Default olarak düzenlenmişse fesih sürecinin de dayanağı olabilir.

Sigortaların Yenilenmemesi Fesih Nedeni Olabilir mi?

Enerji projelerinde EPC yüklenicisinin Construction All Risks, üçüncü kişi mali sorumluluk, işveren sorumluluk veya sözleşmede öngörülen başka sigortaları sürdürmesi gerekebilir.

Zorunlu sözleşmesel sigortaların yenilenmemesi önemli bir ihlal oluşturabilir.

Ancak doğrudan fesih yerine sözleşmede önce yüklenici adına sigorta yaptırma, bedeli hakedişten mahsup etme veya cure period verme gibi ara mekanizmalar bulunabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği İhlalleri Fesih Sebebi Olabilir mi?

Ağır ve tekrarlanan ihlaller bakımından mümkündür.

Özellikle yüksek gerilim tesisleri, RES türbin montajları, batarya depolama sistemleri ve büyük GES şantiyelerinde ciddi güvenlik ihlalleri insan hayatını ve projenin tamamını riske sokabilir.

Yüklenicinin açık uyarılara rağmen ağır güvenlik ihlallerini sürdürmesi sözleşmedeki HSE hükümlerine göre material breach oluşturabilir.

Yüklenici Mevzuata Aykırı Hareket Ederse Ne Olur?

EPC yüklenicisinin yalnızca teknik şartnameye değil, projeye uygulanabilir mevzuata ve izinlere de uygun hareket etmesi gerekir.

Özellikle tesisin onaylı projeye aykırı inşa edilmesi kabul sürecini doğrudan etkileyebilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kabul sürecinde tesisin kabul için hazır olup olmadığı ve sunulan belgelerin eksiksizliği incelenmekte; eksik veya hatalı belgelerin beş iş günü içerisinde tamamlanmaması veya tesisin kabule hazır olmadığının anlaşılması hâlinde kabul talebi iade edilmektedir. (Enerji Bakanlığı)

Dolayısıyla yüklenicinin kusuru nedeniyle tesisin kabul edilememesi yalnızca sözleşmesel değil, yatırım takvimini etkileyen düzenleyici bir sorun hâline gelebilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Elektrik Üretim Tesisi Kabul Süreci

Fesih Öncesinde İhtar Gönderilmesi Zorunlu mudur?

EPC sözleşmesinin hükümlerine göre çoğu zaman evet.

Sözleşmede genellikle önce Notice of Default gönderilmesi öngörülür.

İhtarda ihlalin hangi sözleşme maddesine dayandığı, hangi yükümlülüğün yerine getirilmediği, yükleniciden ne beklendiği ve ihlalin hangi tarihe kadar giderilmesi gerektiği açıkça belirtilmelidir.

Belirsiz ifadelerden kaçınılmalıdır.

“Projenin gidişatından memnun değiliz.”

yerine:

“Yüklenici, Ek-4 Termin Programına göre 15 Ağustos 2026 tarihinde %75 ilerleme seviyesinde olması gerekirken %43 seviyesindedir.”

şeklinde somut tespit yapılması çok daha güçlüdür.

Cure Period Nedir?

Cure Period, yükleniciye sözleşme ihlalini gidermesi için tanınan son süredir.

Örneğin EPC sözleşmesinde işverenin Contractor Default bildirimi yapmasından itibaren yükleniciye 14 gün süre verileceği düzenlenmiş olabilir.

Bu süre içinde yüklenici ihlali giderirse fesih hakkı ortadan kalkabilir veya yeniden değerlendirilmesi gerekebilir.

İhlal giderilmezse işveren Termination Notice aşamasına geçebilir.

Cure Period Verilmeden Derhâl Fesih Yapılabilir mi?

Bazı ağır ihlaller bakımından mümkün olabilir.

Örneğin yüklenicinin işi açıkça terk etmesi, ağır yolsuzluk, hukuka aykırı davranış veya sözleşmede immediate termination event olarak düzenlenen başka olaylar söz konusu olabilir.

Ancak sözleşme cure period öngörüyorsa bunu atlamak ciddi risk taşır.

Bu nedenle “ihlal çok ağır” değerlendirmesiyle doğrudan fesih yapılmadan önce sözleşme metni kontrol edilmelidir.

Fesih İhtarında Neler Yazılmalıdır?

Fesih bildirimi mümkün olduğunca açık ve teknik olmalıdır.

İhlalin tarihleri, sözleşme maddeleri, önceki ihtarlar, verilen cure period, giderilmeyen hususlar ve fesih tarihi belirtilmelidir.

Ayrıca işverenin Performance Bond, Advance Payment Guarantee, Delay LD, completion cost, zarar ve diğer sözleşmesel haklarını saklı tuttuğu ifade edilmelidir.

Bildirim sözleşmede belirlenen adrese ve yöntemle yapılmalıdır.

E-posta gönderilmesinin yeterli olup olmadığı ayrıca kontrol edilmelidir.

Fesih Bildirimi Yanlış Adrese Gönderilirse Ne Olur?

Özellikle uluslararası EPC sözleşmelerinde notice hükümleri son derece önemlidir.

Sözleşmede bildirimlerin belirli fiziksel adrese, kayıtlı e-posta sistemine veya belirli yetkililere yapılması şart koşulmuş olabilir.

Teknik proje yöneticisine gönderilen sıradan e-posta hukuken geçerli Termination Notice sayılmayabilir.

Bu nedenle fesih bildiriminin Notices Clause ile birebir uyumlu olması gerekir.

İşveren Fesih Öncesinde Delil Tespiti Yaptırmalı mı?

Yüksek bedelli enerji projelerinde çoğu zaman faydalıdır.

Yüklenici şantiyeden çıktıktan sonra taraflar işin gerçekleşme oranı konusunda ciddi uyuşmazlık yaşayabilir.

Yüklenici:

“İşin %80’ini tamamladım.”

derken yatırımcı:

“Gerçek ilerleme %55.”

diyebilir.

Bu nedenle fesih öncesinde bağımsız teknik uzman incelemesi, ilerleme tespiti, fotoğraflama, drone kaydı, malzeme envanteri ve şartları oluşmuşsa mahkemeden delil tespiti değerlendirilmelidir.

Şantiyedeki Malzemeler Kime Aittir?

Fesihte en önemli konulardan biridir.

Sahadaki paneller, inverterler, kablolar, trafolar, türbin komponentleri veya batarya modülleri yüklenicinin mülkiyetinde mi, yoksa yapılan ödemeler sonucunda yatırımcıya mı geçmiş durumdadır?

Bu sorunun cevabı EPC sözleşmesindeki Title and Risk hükümlerine bağlıdır.

Yatırımcı mülkiyet kendisine geçmemiş malzemeleri tek taraflı olarak kullanırsa yeni bir uyuşmazlık ortaya çıkabilir.

Off-Site Ekipmanların Durumu Ne Olur?

Enerji projelerinde milyonlarca euro değerindeki ekipmanlar üretici tesislerinde veya depolarda bulunabilir.

Fesih tarihinde paneller Çin’deki üreticide, inverterler Avrupa’daki depoda veya BESS bataryaları başka bir ülkedeki fabrikada olabilir.

Bu nedenle vesting certificate, title transfer, advance payment ve off-site materials hükümleri kontrol edilmelidir.

Yüklenicinin üreticiye ödeme yapmış olması ekipmanın otomatik olarak yatırımcıya ait olduğu anlamına gelmeyebilir.

Performance Bond Fesih Sonrasında Nakde Çevrilebilir mi?

Teminat mektubunun ve EPC sözleşmesinin koşullarına göre mümkün olabilir.

Yüklenicinin Contractor Default nedeniyle sözleşmesi haklı olarak feshedilmişse Performance Bond’un çağrılması gündeme gelebilir.

Ancak teminatın bağımsız mı şartlı mı olduğu, vadesi ve çağrı için gereken belgeler ayrıca kontrol edilmelidir.

Fesih bildirimi ile teminat çağrısının zamanlaması da stratejik olarak birlikte planlanmalıdır.

Avans Teminat Mektubu Ne Olur?

Fesih tarihinde yüklenicinin üzerinde mahsup edilmemiş avans bulunuyorsa Advance Payment Guarantee önem kazanır.

Örneğin yükleniciye 5 milyon euro avans ödenmiş ve yalnızca 2 milyon euro mahsup edilmişse 3 milyon euro açık avans riski bulunabilir.

Fesih sonrası hesaplaşmada bu tutar belirlenmeli ve teminatın çağrı koşulları değerlendirilmelidir.

İşveren Yeni EPC Yüklenicisiyle Devam Edebilir mi?

Haklı fesih sonrasında projenin tamamlanması için replacement contractor görevlendirilebilir.

Ancak yeni yüklenici sahaya girmeden önce eski yüklenicinin yaptığı işlerin durumu kayıt altına alınmalıdır.

Aksi hâlde eski yüklenici:

“Benim yaptığım işleri yeni yüklenici bozdu.”

savunması yapabilir.

Bu nedenle handover condition report hazırlanması önemlidir.

Yeni Yükleniciye Ödenen Fazla Bedel Eski Yükleniciden İstenebilir mi?

Şartları oluşmuşsa completion cost talebi gündeme gelebilir.

Örneğin eski EPC yüklenicisinin kalan işleri tamamlaması 8 milyon euroya mal olacakken fesih sonrası yeni yüklenici aynı işleri 11 milyon euroya tamamlamış olabilir.

Aradaki 3 milyon euro farkın kusurlu eski yükleniciden talep edilmesi değerlendirilebilir.

Ancak yatırımcı yeni yüklenici seçiminde makul davranmalı ve zararın gereksiz şekilde artmasına neden olmamalıdır.

Gecikme Nedeniyle Üretim Geliri Kaybı Talep Edilebilir mi?

Şartları oluşmuşsa gündeme gelebilir.

Santral yüklenicinin kusuru nedeniyle altı ay geç işletmeye alınmışsa yatırımcı önemli elektrik üretim gelirinden mahrum kalabilir.

Ancak EPC sözleşmesindeki Delay LD, Loss of Revenue, Consequential Loss ve Limitation of Liability hükümleri belirleyici olacaktır.

Özellikle Delay LD’nin “sole and exclusive remedy” olarak düzenlenmesi ek zarar taleplerini sınırlandırabilir.

İşveren Hem Delay LD Hem Completion Cost İsteyebilir mi?

Bu husus sözleşmenin zarar ve fesih rejimine göre değerlendirilmelidir.

Delay LD fesih tarihine kadar oluşan gecikmeyi, completion cost ise yüklenicinin işi tamamlamaması nedeniyle yeni yükleniciye ödenen ek maliyeti karşılayabilir.

Ancak aynı zarar kaleminin iki kez tahsil edilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle zarar hesabının dönem ve kalem bazında ayrıştırılması gerekir.

Liability Cap Fesih Sonrası Zararları Sınırlar mı?

EPC sözleşmesinde yüklenicinin toplam sorumluluğu örneğin EPC bedelinin %20’si veya %30’u ile sınırlandırılmış olabilir.

Ancak sözleşmede bazı zararlar liability cap dışında tutulabilir.

Fraud, wilful misconduct, gross negligence veya belirli tazminat kalemleri bakımından istisnalar düzenlenmiş olabilir.

Türk hukuku bakımından kast ve ağır kusura ilişkin sorumluluk sınırlamalarının geçerliliği ayrıca değerlendirilmelidir.

İşverenin Kendi Kusuru Varsa Haklı Fesih Riskli midir?

Kesinlikle.

Yatırımcı sahayı zamanında teslim etmemiş, ödemeleri geciktirmiş, gerekli izinleri almamış veya yüklenicinin çalışmalarını engellemiş olabilir.

Böyle bir durumda yüklenici gecikmenin Employer-Caused Delay olduğunu savunabilir.

İşveren kendi ihlalinden kaynaklanan gecikmeye dayanarak fesih yaparsa fesih haksız kabul edilebilir.

Bu nedenle fesih öncesinde delay attribution analysis yapılmalıdır.

Mücbir Sebep Nedeniyle Gecikmede Yüklenici Feshedilebilir mi?

Her zaman değil.

Deprem, savaş, olağanüstü doğal olay veya sözleşmedeki başka bir force majeure nedeniyle yüklenici gecikmişse süre uzatımı hakkı doğabilir.

Bu nedenle gecikmenin yüklenici kusurundan mı, işveren riskinden mi yoksa force majeure olayından mı kaynaklandığı ayrıştırılmalıdır.

EPDK Tesis Tamamlama Tarihi Açısından EPC Feshi Neden Kritik?

EPC yüklenicisinin feshedilmesi yatırımcının lisans sahibi olarak EPDK’ya karşı yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

EPDK’nın güncel açıklamalarına göre üretim lisansı sahibi tüzel kişi, lisansa derç edilen inşaat süresi içerisinde üretim tesisini tamamlayarak işletmeye almak zorundadır; tesis geçici kabul tarihinde tamamlanmış sayılır. (EPDK)

Bu nedenle yüklenicinin değiştirilmesi planlanırken yalnızca özel hukuk uyuşmazlığı değil, lisansa derç edilen tesis tamamlanma tarihi de hesaba katılmalıdır.

EPDK Elektrik Piyasası Lisans İşlemleri

EPC Feshi Nedeniyle Proje Gecikirse EPDK Süreci Nasıl Yönetilir?

EPDK’nın 2026 yılına ilişkin resmi duyurusuna göre üretim lisansı sahiplerinin tesis toplam kurulu gücünün tamamının kabulüne kadar Ocak ve Temmuz aylarında ilerleme raporlarını EBİS üzerinden sunma yükümlülüğü devam etmektedir. (EPDK)

Bu nedenle EPC yüklenicisinin feshedilmesi, yeni yüklenici aranması veya inşaatın geçici olarak durması dönemlerinde de lisans yükümlülükleri ayrıca takip edilmelidir.

EPDK ayrıca elektrik piyasası mevzuatında zaman zaman değişiklik yapılabildiğini ve güncel mevzuatın incelenmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir. (EPDK)

EPC Sözleşmesi Feshedilmeden Önce Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

En güvenli yaklaşım, fesih kararını tek bir ihlale değil güçlü bir kronolojiye dayandırmaktır. Öncelikle EPC sözleşmesindeki Contractor Default ve termination hükümleri incelenmeli, projenin gerçek ilerleme seviyesi bağımsız şekilde belirlenmeli ve yüklenicinin gecikme savunmaları analiz edilmelidir.

Ardından gerekiyorsa Notice of Default gönderilmeli, cure period tanınmalı ve yüklenicinin düzeltici faaliyetleri izlenmelidir.

İhlal devam ediyorsa Termination Notice hazırlanmalı; eş zamanlı olarak Performance Bond, Advance Payment Guarantee, saha ekipmanları, fikrî haklar, teknik dokümanlar, alt yüklenici sözleşmeleri, sigortalar ve replacement contractor bakımından geçiş planı hazırlanmalıdır.

Fesih gerçekleştikten sonra ise termination account çıkarılmalı ve yatırımcının Delay LD, completion cost, açık avans, ayıp giderme maliyetleri ve diğer zararları hesaplanmalıdır.

Fesih Sonrası Teknik Belgeler Teslim Edilmezse Ne Yapılabilir?

Bu konu özellikle enerji projelerinde kritiktir.

Yeni yüklenicinin projeyi tamamlayabilmesi için çizimler, as-built dokümanları, tasarım hesapları, üretici belgeleri, SCADA bilgileri, yazılım erişimleri, test kayıtları ve satın alma dokümanlarına ihtiyaç duyulabilir.

EPC sözleşmesinde işverenin fesih hâlinde bu dokümanları kullanabilmesini sağlayan licence, intellectual property ve handover hükümleri bulunmalıdır.

Aksi hâlde işveren sözleşmeyi feshetmesine rağmen projeyi başka yükleniciyle tamamlamakta ciddi güçlük yaşayabilir.

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Bursa’daki EPC Fesih Uyuşmazlıkları

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Bursa merkezli enerji yatırımcılarının Türkiye genelindeki GES, RES ve enerji depolama projelerinde EPC sözleşmesini feshetmeden önce teknik ilerleme, gecikme nedenleri, teminatlar ve düzenleyici takvim birlikte değerlendirilmelidir.

FFK PARTNER HUKUK VE DANIŞMANLIK tarafından enerji EPC fesih uyuşmazlıkları değerlendirilirken Contractor Default, Notice of Default, Cure Period, Delay LD, Performance LD, Performance Bond, Advance Payment Guarantee, completion cost, liability cap ve replacement contractor hükümlerinin bir bütün olarak incelenmesi önem taşımaktadır.

Av. Arb. Fırat Fesih Kaya tarafından enerji hukuku ve EPC uyuşmazlıkları kapsamında özellikle yüksek bedelli projelerde fesih bildirimi yapılmadan önce teknik ve hukuki fesih dosyasının oluşturulması; fesih, teminat çağrısı ve yeni yükleniciye geçiş süreçlerinin koordineli yürütülmesi önem taşımaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. EPC yüklenicisi işi yarım bırakırsa sözleşme hemen feshedilebilir mi?
İşi terk etme güçlü bir fesih nedeni olabilir. Ancak EPC sözleşmesindeki notice, cure period ve termination prosedürleri mutlaka kontrol edilmelidir.

2. EPC yüklenicisinin gecikmesi haklı fesih sebebi midir?
Ciddi ve yükleniciye atfedilebilir gecikme fesih sebebi olabilir. Ancak her gecikme otomatik olarak fesih hakkı doğurmaz.

3. Completion Date geçince sözleşme otomatik sona erer mi?
Genellikle hayır. Delay LD ve Contractor Default hükümlerinin uygulanması gerekebilir.

4. Performance Test başarısız olursa EPC sözleşmesi feshedilebilir mi?
Minimum Performance Level sağlanamıyorsa ve sözleşmedeki re-test/cure prosedürü tamamlanmışsa fesih gündeme gelebilir.

5. Yükleniciye fesih öncesinde süre verilmesi gerekir mi?
Sözleşmede Cure Period öngörülmüşse kural olarak bu prosedüre uyulmalıdır. Bazı ağır ihlaller için doğrudan fesih hakkı ayrıca düzenlenebilir.

6. EPC sözleşmesi feshedilince Performance Bond kullanılabilir mi?
Teminat metni ve sözleşmedeki çağrı şartları gerçekleşmişse Performance Bond’un nakde çevrilmesi gündeme gelebilir.

7. Fesih tarihinde kalan avans ne olur?
Mahsup edilmemiş avans hesaplanır ve Advance Payment Guarantee’nin çağrı şartları değerlendirilir.

8. Yeni EPC yüklenicisine ödenen fazla bedel eski yükleniciden istenebilir mi?
Haklı fesih ve illiyet bağı ispatlanabiliyorsa makul completion cost farkının tazmini gündeme gelebilir.

9. EPC yüklenicisi haksız fesih iddiasıyla tahkime gidebilir mi?
Evet. Sözleşmede tahkim şartı varsa yüklenici fesih nedeniyle uğradığını ileri sürdüğü zararları tahkimde talep edebilir.

10. EPC sözleşmesi feshedilmeden önce en önemli işlem nedir?
Fesih gerekçelerinin teknik delillerle belgelenmesi, Notice ve Cure Period prosedürünün doğru yürütülmesi ve fesih sonrası proje tamamlama planının önceden hazırlanmasıdır.

Uzman Hukuki Destek

Hak kaybı yaşamamak için uzman desteği şarttır. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde hizmet veren enerji hukuku, EPC sözleşmeleri ve yüklenici fesih uyuşmazlıkları alanında uzman avukat ile çalışarak yatırımınızdan doğan haklarınızı güvence altına alabilirsiniz. EPC yüklenicisinin işi yarım bırakması, projeyi ciddi biçimde geciktirmesi, ayıplı imalat gerçekleştirmesi, performans garantilerini sağlayamaması, teminatlarını yenilememesi veya projeyi tamamlayamayacak duruma gelmesi nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda FFK PARTNER HUKUK VE DANIŞMANLIK olarak profesyonel hukuki destek sunuyoruz.

EPC sözleşmesindeki fesih hükümlerinin incelenmesi, Contractor Default ve Cure Period süreçlerinin yürütülmesi, fesih ihtarnamesinin hazırlanması, Performance Bond ve Advance Payment Guarantee süreçlerinin yönetilmesi, termination account ve completion cost taleplerinin belirlenmesi, yeni EPC yüklenicisine geçişin hukuki olarak yapılandırılması ve uyuşmazlığın müzakere, dava veya tahkim yoluyla çözülmesi konusunda profesyonel hukuki destek alınabilir.

Hemen Ara: 0312 434 22 22
WhatsApp: 0532 769 22 22
E-posta: ffk@ffkpartnerhukuk.com.tr

Bu makale genel bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir hak kaybına uğramamak adına kendi özel durumunuz için avukatınıza danışmanızı tavsiye ederiz.