GES bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu süresi dolarsa ne olur? 1 yıllık proje onay süresi, bağlantı anlaşması, kapasite kaybı, süre uzatımı ve yatırımcıların başvurabileceği hukuki yollar hakkında 2026 güncel rehber.

Lisanssız güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun alınması, projenin en kritik aşamalarından biridir.

Yatırımcı açısından çağrı mektubu;

bağlantı hakkı,

tahsis edilen kapasite,

proje onay süreci,

bağlantı anlaşmasının imzalanması

bakımından büyük önem taşır.

Ancak çağrı mektubunun alınması yatırımcıya süresiz bir hak sağlamaz.

Mevzuatta öngörülen süreler içerisinde gerekli işlemlerin tamamlanmaması halinde yatırımcının bağlantı anlaşması imzalama hakkını kaybetmesi ve projeye tahsis edilen kapasitenin kaybedilmesi gibi son derece ağır sonuçlar ortaya çıkabilir.

Bu nedenle özellikle milyonlarca liralık GES yatırımlarında;

“Çağrı mektubunu aldık, artık kapasite bizim.”

düşüncesi ciddi bir hukuki hata olabilir.

GES Çağrı Mektubu Nedir?

Lisanssız elektrik üretim başvurusunun teknik değerlendirmeler sonucunda uygun bulunması halinde başvuru sahibine bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu düzenlenebilir.

Çağrı mektubu yatırımcıya bağlantı sürecinin bir sonraki aşamasına geçme imkanı sağlar.

Ancak çağrı mektubu;

üretim lisansı,

süresiz kapasite hakkı,

otomatik işletme hakkı

anlamına gelmez.

Yatırımcının mevzuatta belirtilen süreler içerisinde gerekli proje ve bağlantı işlemlerini tamamlaması gerekir.

GES Çağrı Mektubunun Süresi Ne Kadardır?

2026 yılı itibarıyla en önemli noktalardan biri budur.

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 17. maddesine göre kendisine bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu tebliğ edilen kişiye tebliğ tarihinden itibaren bir yıl süre verilmektedir.

Bu süre içerisinde üretim tesisi ve varsa bağlantı hattı projesinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel kişilere onaylatılması zorunludur.

Dolayısıyla sürenin hesabında esas alınması gereken kritik tarih çağrı mektubunun tebliğ tarihidir.

Eski 180 Günlük Çağrı Mektubu Süresi Hâlâ Geçerli mi?

Güncel düzenleme bakımından hayır.

İnternette bulunan çok sayıda eski GES makalesinde hâlâ;

“Çağrı mektubu alındıktan sonra 180 gün içerisinde işlemler tamamlanmalıdır.”

şeklinde bilgiler bulunmaktadır.

Bunun nedeni Yönetmeliğin eski halinde gerçekten 180 günlük bir süre bulunmasıdır.

Ancak düzenleme değiştirilmiştir.

Güncel Yönetmelik m.17 kapsamında çağrı mektubunun tebliğinden itibaren bir yıllık süre esas alınmaktadır.

Bu nedenle GES yatırımlarında güncel olmayan internet içeriklerine göre işlem yapılmamalıdır.

Bir Yıllık Süre İçerisinde Ne Yapılmalıdır?

Çağrı mektubu sahibinin bu süre içerisinde öncelikle üretim tesisi ve varsa bağlantı hattı projesini ilgili yetkili merciye onaylatması gerekir.

Ayrıca bağlantı anlaşmasının imzalanması için Yönetmelikte öngörülen belgelerin ilgili şebeke işletmecisine süresi içerisinde eksiksiz ve usulüne uygun şekilde sunulması gerekir.

Gerekli şartların sağlanması halinde ilgili şebeke işletmecisinin bağlantı anlaşmasını Yönetmelikte öngörülen süre içerisinde imzalaması gerekir.

Çağrı Mektubunun Süresi Hangi Tarihten Başlar?

Sürenin başlangıcı özellikle önemlidir.

Yönetmelik çağrı mektubunun tebliğ tarihini esas almaktadır.

Dolayısıyla;

çağrı mektubunun düzenlendiği tarih,

şirket içindeki kayıt tarihi,

yatırımcının belgeyi fiilen incelemeye başladığı tarih

ile hukuken esas alınacak tarih birbirinden farklı olabilir.

Bu nedenle tebliğ belgesi mutlaka saklanmalıdır.

GES Çağrı Mektubunun Süresi Dolarsa Ne Olur?

Süre içerisinde Yönetmelikte öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, bağlantı hakkı bakımından ciddi sonuç doğurabilir.

Yatırımcı özellikle bağlantı anlaşması imzalama hakkını kaybetme riskiyle karşılaşabilir.

Bu durum yatırım açısından son derece önemlidir.

Çünkü bağlantı anlaşması olmadan projenin planlandığı biçimde şebekeye bağlanarak lisanssız üretim sürecine devam etmesi mümkün olmayabilir.

Kapasite de Kaybedilir mi?

Çağrı mektubu sürecindeki yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi kapasite hakkının devamını da etkileyebilir.

Özellikle bağlantı anlaşması imzalama hakkının kaybedilmesi halinde yatırımcının kendisine daha önce tahsis edilen kapasitenin süresiz olarak korunacağını düşünmesi doğru değildir.

Bu nedenle çağrı mektubunun süre kaybı yalnızca bürokratik bir eksiklik olarak değerlendirilmemelidir.

Asıl ekonomik risk kapasite kaybıdır.

Kapasite Kaybedilirse Başka Yatırımcıya Verilebilir mi?

İlgili kapasitenin daha sonraki başvurular veya mevzuattaki kapasite tahsis mekanizmaları kapsamında yeniden kullanılabilmesi gündeme gelebilir.

Bu nedenle özellikle kapasitenin sınırlı olduğu trafo merkezlerinde çağrı mektubunun geçerliliğinin kaybedilmesi yatırımcı açısından telafisi son derece güç sonuçlar yaratabilir.

Yeniden başvuru yapıldığında aynı kapasitenin hâlâ mevcut olacağının hiçbir garantisi yoktur.

Süre Dolduktan Sonra Proje Onayı Alınabilir mi?

Projenin teknik olarak sonradan onaylanabilir olması ile çağrı mektubuna bağlı hukuki hakkın devam etmesi farklı konulardır.

Yönetmelikte öngörülen sürenin geçirilmiş olması halinde sonradan proje onayı alınması otomatik olarak kaybedilen bağlantı hakkını geri getirmeyebilir.

Bu nedenle süre geçirilmişse yapılacak ilk işlem yeni proje hazırlamak değil, mevcut hukuki durumun incelenmesidir.

Çağrı Mektubu Süresi Uzatılabilir mi?

Bu konuda genel ve sınırsız bir süre uzatma hakkı bulunduğu düşünülmemelidir.

Mevzuatta belirli özel durumlar için farklı düzenlemeler veya geçici hükümler bulunabilir.

Ancak yatırımcının kendi gecikmesi nedeniyle;

“Projeyi yetiştiremedik, bize altı ay daha verilsin.”

şeklinde otomatik bir süre uzatma hakkı yoktur.

Bu nedenle süre uzatımı bakımından somut olay ve yürürlükteki mevzuat ayrıca değerlendirilmelidir.

Mücbir Sebep Varsa Süre Uzatılabilir mi?

Deprem, olağanüstü idari engeller veya yatırımcının kontrolü dışında gerçekleşen başka olayların süre üzerindeki etkisi somut olay bakımından değerlendirilmelidir.

Ancak her gecikmenin mücbir sebep olduğu düşünülemez.

Örneğin;

EPC firmasının projeyi geç hazırlaması,

finansmanın gecikmesi,

yatırımcının şirket içi onayının geç çıkması

tek başına otomatik olarak mücbir sebep kabul edilmeyebilir.

Proje Onayı Kurum Nedeniyle Gecikirse Ne Olur?

Bu durum yatırımcı kaynaklı gecikmeden farklı değerlendirilmelidir.

Yatırımcı gerekli başvuruyu zamanında ve eksiksiz yapmış ancak süreç yetkili kurumun işlemleri nedeniyle uzamış olabilir.

Bu durumda;

başvuru tarihi,

evrak teslim kayıtları,

kurum yazışmaları,

eksiklik bildirimleri,

cevaplar

son derece önemlidir.

Yatırımcının kendi yükümlülüklerini zamanında yerine getirdiğini gösterebilecek bütün belgeler saklanmalıdır.

Eksik Evrak Nedeniyle Proje Onayı Gecikirse Ne Olur?

Eksikliğin yatırımcıdan kaynaklanması halinde hukuki durum daha riskli hale gelebilir.

Özellikle proje onay başvurusunun yapılmış olması tek başına her durumda yeterli olmayabilir.

Güncel düzenleme proje onayının bir yıllık süre içerisinde gerçekleştirilmesini esas almaktadır.

Bu nedenle dosyanın son haftalara bırakılması ciddi risk taşır.

Çağrı Mektubu Süresinin Son Gününü Beklemek Riskli mi?

Kesinlikle.

GES projelerinde;

teknik proje revizyonu,

kurum görüşleri,

imar sorunları,

arazi belgeleri,

bağlantı hattı,

eksik evrak,

mühendislik revizyonları

nedeniyle beklenmeyen gecikmeler ortaya çıkabilir.

Bu nedenle bir yıllık sürenin yatırım takviminde “kullanılabilecek bir yıl” değil, kesinlikle aşılmaması gereken son sınır olarak görülmesi daha güvenlidir.

Bağlantı Anlaşması Ne Zaman İmzalanır?

Çağrı mektubu sahibinin Yönetmeliğin 17. maddesinde belirtilen belgeleri süresi içerisinde eksiksiz ve usulüne uygun olarak ilgili şebeke işletmecisine sunması halinde şebeke işletmecisinin bağlantı anlaşmasını otuz gün içerisinde imzalaması öngörülmektedir.

Bu nedenle yatırımcı açısından sadece proje onayını almak değil, gerekli belgeleri şebeke işletmecisine zamanında sunmak da önemlidir.

Bağlantı Anlaşması İmzalanınca Çağrı Mektubu Süreci Biter mi?

Bağlantı anlaşmasının imzalanması projenin önemli bir aşamasıdır ancak yatırım tamamlanmış olmaz.

Bundan sonra;

santral kurulumu,

bağlantı hattı,

teknik işlemler,

kabul işlemleri,

sistem kullanım süreçleri

gibi aşamalar gündeme gelir.

Bu aşamalarda da mevzuatta öngörülen sürelerin ayrıca takip edilmesi gerekir.

Bağlantı Anlaşmasından Sonra GES Ne Kadar Sürede Tamamlanmalıdır?

Bu konuda bütün GES projeleri için tek bir süre bulunduğunu söylemek doğru değildir.

Yönetmelikte üretim tesisinin bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren belirli süreler içerisinde tamamlanması öngörülmektedir ve süre tesisin bağlantı seviyesine ve niteliğine göre değişebilmektedir.

Bu nedenle yatırımcı yalnızca çağrı mektubunun bir yıllık süresini değil, bağlantı anlaşması sonrasındaki tesis tamamlama süresini de ayrıca takip etmelidir.

Kabul İşlemleri Süresinde Yapılmazsa Ne Olur?

Mevzuatta öngörülen tesis tamamlama ve kabul sürelerinin geçirilmesi de bağlantı hakkı ve kapasite bakımından ciddi sonuçlar yaratabilir.

Bu nedenle GES yatırımının hukuki takvimi şu şekilde ayrı ayrı takip edilmelidir:

Çağrı mektubunun tebliği

Proje onayı

Bağlantı anlaşması

Tesisin kurulması

Kabul işlemleri

Sistem kullanım süreci

Her aşamanın kendi hukuki sonucu bulunmaktadır.

Güç Artışı İçin Alınan Revize Çağrı Mektubunda Süre Ne Kadardır?

2026 bakımından bu konu özellikle önemlidir.

Güncel Yönetmelikte güç artışı süreçlerine ilişkin ayrıca düzenlemeler bulunmaktadır.

Bağlantı anlaşması imzalanmış ancak kabulü tamamlanmamış tesislerde güç artışı talebine olumlu görüş verilmesi halinde revize bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun tebliğinden itibaren ilgili yükümlülüklerin tamamlanması için bir yıl süre verilmektedir.

Kabulü tamamlanmış tesislerdeki güç artışlarında da revize çağrı mektubuna ilişkin yükümlülüklerin tamamlanması için bir yıllık süre öngörülmektedir.

Güç Artışı Çağrı Mektubunun Süresi Dolarsa Ne Olur?

Güncel Yönetmelik bu konuda önemli bir ayrım yapmaktadır.

Güç artışına ilişkin çağrı mektubu için verilen süre içerisinde gerekli belgelerin sunulmaması halinde yatırımcı güç artışı için bağlantı anlaşması imzalama hakkını kaybedebilir.

Ancak bu durumda güç artışı öncesindeki mevcut bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu ve varsa mevcut bağlantı anlaşmasının geçerliliği devam edebilir.

Dolayısıyla güç artışının kaybedilmesi her durumda mevcut santralin de kaybedileceği anlamına gelmez.

Güç Artışı İçin Tahsis Edilen Kapasite Kaybedilebilir mi?

Evet.

Güç artışı için kabul işlemlerinin öngörülen süre içerisinde tamamlanmaması halinde güncel Yönetmelik uyarınca güç artışına ilişkin;

revize çağrı mektubu,

bağlantı anlaşması,

tahsis edilen kapasite

kendiliğinden geçersiz hale gelebilir.

Bu nedenle mevcut GES’e kapasite artışı yapan yatırımcıların da süreleri ayrıca takip etmesi gerekir.

Çağrı Mektubu Süresi Dolmadan Önce Hangi Kontroller Yapılmalı?

Yatırımcıların son tarihi beklemeden en az şu konuları kontrol etmesi gerekir:

1. Çağrı mektubunun kesin tebliğ tarihi,
2. Bir yıllık sürenin sona ereceği tarih,
3. Proje onayının durumu,
4. Eksik teknik belgeler,
5. Bağlantı hattı projesinin gerekip gerekmediği,
6. Şebeke işletmecisine sunulacak belgeler,
7. Arazi ve kullanım hakkı belgeleri,
8. EPC firmasının proje takvimi,
9. Bağlantı anlaşması için kalan işlemler,
10. Kurum kaynaklı gecikmelerin yazılı belgeleri.

Bu kontrolün çağrı mektubunun sona ermesine birkaç gün kala değil, aylar öncesinden yapılması gerekir.

Çağrı Mektubu Süresi Dolmuşsa İlk Ne Yapılmalı?

Süre geçirilmişse öncelikle panikle yeni başvuru yapılması yerine dosya incelenmelidir.

Şu sorular cevaplandırılmalıdır:

Çağrı mektubu hangi tarihte tebliğ edildi?

Hangi mevzuat versiyonu uygulanıyor?

Proje onayı için ne zaman başvuru yapıldı?

Proje ne zaman onaylandı?

Gecikme yatırımcıdan mı kurumdan mı kaynaklandı?

Belgeler şebeke işletmecisine ne zaman sunuldu?

Şebeke işletmecisi herhangi bir eksiklik bildirdi mi?

Çağrı mektubunun geçersiz olduğuna ilişkin yazılı işlem var mı?

Bu bilgiler görülmeden yatırımcının hakkının kesin olarak kaybedildiğini söylemek doğru olmayabilir.

Dağıtım Şirketi Çağrı Mektubunu İptal Ederse Ne Yapılır?

İlgili şebeke işletmecisinin çağrı mektubunun veya bağlantı hakkının geçersiz hale geldiğine ilişkin işleminin;

hukuki dayanağı,

süre hesabı,

tebliğ tarihi,

yatırımcının yaptığı başvurular,

kurum kaynaklı gecikmeler

incelenmelidir.

İşlemin mevzuata aykırı olduğu düşünülüyorsa uyuşmazlığın niteliğine göre idari/düzenleyici başvuru veya yargı yolu değerlendirilebilir.

Çağrı Mektubunun İptaline İtiraz Edilebilir mi?

Somut işlemin hukuki niteliğine göre ilgili başvuru yolları gündeme gelebilir.

Ancak yatırımcı açısından en önemli konu sürelerin kaçırılmamasıdır.

İptal veya geçersizlik bildirimi alındığında;

“Önce birkaç ay dağıtım şirketiyle görüşelim, sonuç alamazsak dava açarız.”

yaklaşımı riskli olabilir.

İşlemin tebliğ tarihi itibarıyla hukuki süre analizi yapılmalıdır.

EPDK’ya Başvuru Yapılabilir mi?

Uyuşmazlığın niteliğine göre EPDK’nın düzenleme ve denetim yetkileri kapsamında başvuru imkanları değerlendirilebilir.

Ancak EPDK’ya yapılan her başvurunun başka hukuki süreleri otomatik olarak durdurduğu düşünülmemelidir.

Dava ve başvuru süreleri ayrıca hesaplanmalıdır.

Çağrı Mektubu İptaline Karşı Dava Açılabilir mi?

Çağrı mektubunun veya bağlantı hakkının sona ermesine ilişkin işlemin hukuki niteliğine göre yargı yolu gündeme gelebilir.

Ancak enerji piyasası uyuşmazlıklarında;

işlemi tesis eden kuruluş,

işlemin niteliği,

uygulanan mevzuat,

görevli yargı kolu

ayrıca değerlendirilmelidir.

Yanlış mahkemede dava açılması GES yatırımında ciddi zaman kaybına yol açabilir.

Yürütmenin Durdurulması İstenebilir mi?

Uyuşmazlığın idari yargının görev alanına girdiği bir durumda İYUK’taki şartların bulunması halinde yürütmenin durdurulması talebi gündeme gelebilir.

Özellikle tahsis edilen kapasitenin kaybedilmesi ve kapasitenin başka projeler bakımından kullanılabilir hale gelmesi yatırımcı açısından önemli sonuç doğurabilir.

Ancak yürütmenin durdurulması otomatik değildir; kanuni şartların somut olay bakımından ortaya konulması gerekir.

Süre Hatası Dağıtım Şirketinden Kaynaklanıyorsa Ne Olur?

Örneğin yatırımcı;

başvuruyu zamanında yapmış,

bütün belgeleri teslim etmiş,

proje onayını tamamlamış

ancak ilgili kurum kendi işlemlerini zamanında gerçekleştirmemiş olabilir.

Bu durumda yatırımcının kendi yükümlülüklerini zamanında yerine getirdiğini gösteren belgeler son derece önemlidir.

Özellikle;

evrak kayıt numaraları,

KEP yazışmaları,

e-postalar,

resmî başvurular,

proje onay belgeleri,

eksiklik yazıları

saklanmalıdır.

KEP Kayıtları Neden Önemlidir?

Enerji yatırımlarında süre uyuşmazlıklarının önemli bölümü;

“Belge ne zaman gönderildi?”

sorusunda ortaya çıkar.

Bu nedenle KEP ve resmî evrak kayıtları yatırımcı açısından kritik delil niteliği taşıyabilir.

Telefon görüşmelerine veya sözlü açıklamalara güvenilmemelidir.

EPC Firması Süreyi Kaçırırsa Kim Sorumlu Olur?

Bu konu yatırımcı ile EPC yüklenicisi arasındaki sözleşmeye göre değerlendirilmelidir.

EPC firmasının;

proje hazırlama,

proje onayı,

kurum başvuruları,

izin süreçleri

konusunda yükümlülük üstlendiği halde kusuruyla çağrı mektubu süresinin geçirilmesine neden olması sözleşmesel sorumluluk doğurabilir.

EPC Firmasından Tazminat İstenebilir mi?

Sözleşmeye ve kusura göre mümkün olabilir.

Özellikle EPC yüklenicisinin hatası nedeniyle kapasitenin tamamen kaybedilmesi yatırımcı açısından çok ciddi zarar yaratabilir.

Bu durumda;

yatırım giderleri,

proje geliştirme maliyetleri,

finansman giderleri,

kaybedilen kapasitenin ekonomik etkisi,

cezai şart hükümleri

incelenebilir.

Ancak tazminatın kapsamı her somut olayda ayrıca değerlendirilmelidir.

Çağrı Mektubu Süresi Dolunca Yapılan Harcamalar Ne Olur?

Çağrı mektubunun geçersiz hale gelmesi;

arazi kirası,

mühendislik,

proje geliştirme,

EPC avansı,

ekipman siparişi,

finansman,

danışmanlık

gibi harcamaların kendiliğinden geri alınacağı anlamına gelmez.

Bu giderlerin akıbeti ilgili sözleşmelere göre belirlenir.

Bu nedenle çağrı mektubu alınmadan veya bağlantı süreci kesinleşmeden yüksek tutarlı geri dönülemez harcamaların yapılması ciddi yatırım riski yaratabilir.

Arazi Kira Sözleşmesi Ne Olur?

GES projesi için arazi kiralanmış ancak çağrı mektubu veya bağlantı hakkı kaybedilmiş olabilir.

Kira sözleşmesinde;

çağrı mektubunun kaybedilmesi,

proje onayının alınamaması,

bağlantı anlaşmasının imzalanamaması,

kapasitenin kaybedilmesi

halinde fesih hakkı bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.

İyi hazırlanmış GES kira sözleşmelerinde bu durumlar genellikle ön koşul veya çıkış mekanizması olarak düzenlenmelidir.

Finansman Sözleşmeleri Etkilenir mi?

Evet.

Proje finansmanı kullanılan GES yatırımlarında çağrı mektubu ve bağlantı anlaşması çoğu zaman finansmanın temel unsurlarındandır.

Çağrı mektubunun kaybedilmesi;

kredi kullandırım şartlarını,

teminatları,

geri ödeme yükümlülüklerini,

default hükümlerini

etkileyebilir.

Bu nedenle bağlantı hakkı riske girdiğinde finansman sözleşmesi de aynı anda incelenmelidir.

Çağrı Mektubu Devredilebilir mi?

Lisanssız üretim projelerinde devir işlemleri mevzuattaki özel şartlara tabidir.

Çağrı mektubunun ticari bir mal gibi serbestçe üçüncü kişilere satılabileceği düşünülmemelidir.

Özellikle 2025 ve 2026 düzenlemeleriyle lisanssız üretim tesislerinin devir ve ilişkilendirme süreçlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu nedenle şirket hissesi devri, tesis devri veya tüketim tesisi devri planlanıyorsa güncel Yönetmelik mutlaka kontrol edilmelidir.

Çağrı Mektubu Alındıktan Sonra Şirket Hisseleri Devredilebilir mi?

Şirket hissesi devri ile üretim tesisi veya bağlantı hakkının devri hukuken aynı işlem değildir.

Ancak yatırım şirketinin ortaklık yapısındaki değişikliklerin lisanssız üretim mevzuatı ve diğer sözleşmeler üzerindeki etkisi ayrıca değerlendirilmelidir.

Özellikle proje finansmanı bulunan yatırımlarda bankanın onayı gerekebilir.

2026 GES Yatırımcıları İçin En Büyük Süre Riskleri Nelerdir?

GES yatırımcılarının en sık karşılaştığı süre riskleri şunlardır:

1. Çağrı mektubunun tebliğ tarihini yanlış hesaplamak.
2. Eski 180 günlük mevzuata göre hareket etmek.
3. Bir yıllık süreyi proje hazırlama süresi sanmak.
4. Proje onayını son aylara bırakmak.
5. Bağlantı hattı projesini gözden kaçırmak.
6. Eksik evrak bildirimlerini zamanında tamamlamamak.
7. Kurumla yapılan görüşmeleri yazılı hale getirmemek.
8. EPC firmasının süre takibini kontrol etmemek.
9. Bağlantı anlaşması sonrasındaki süreleri unutmak.
10. Süre geçirildikten sonra hukuki başvuru sürelerini de kaçırmak.

Çağrı Mektubu İçin Hukuki Süre Takvimi Nasıl Oluşturulmalı?

Yüksek bedelli GES yatırımlarında çağrı mektubu tebliğ edildiği gün bir hukuki kritik tarih takvimi oluşturulması yararlı olur.

Takvimde;

çağrı mektubu tebliğ tarihi,

proje teslim hedefi,

proje onay hedefi,

eksiklik giderme tampon süresi,

şebeke işletmecisine belge teslim tarihi,

bağlantı anlaşması hedef tarihi,

kurulum başlangıcı,

kabul için son tarih

ayrı ayrı takip edilmelidir.

Özellikle son tarihten önce en az birkaç aylık operasyonel tampon bırakılması yatırım riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Çağrı Mektubu Süresi Dolmak Üzereyse Ne Yapılmalı?

Sürenin bitmesine kısa süre kalmışsa aynı anda üç inceleme yapılmalıdır:

1. Hukuki Durum

Çağrı mektubunun gerçek tebliğ tarihi ve uygulanacak mevzuat belirlenmelidir.

2. Teknik Durum

Proje onayının hangi aşamada olduğu ve tamamlanması için hangi işlemlerin kaldığı tespit edilmelidir.

3. Kurumsal Yazışmalar

Eksik veya geciken işlemler varsa ilgili kurumlarla bütün iletişim yazılı hale getirilmelidir.

Sözlü görüşmelere güvenilmemelidir.

Çağrı Mektubu Süresi Geçmişse Yeniden Başvuru Yapılabilir mi?

Somut koşullara göre yeni lisanssız üretim başvurusu yapılması gündeme gelebilir.

Ancak en büyük problem kapasitedir.

İlk başvuruda tahsis edilen bağlantı kapasitesinin yeni başvuruda tekrar elde edileceğinin garantisi bulunmamaktadır.

Bu nedenle yeni başvuru yapılmadan önce eski çağrı mektubunun gerçekten geçerliliğini kaybedip kaybetmediği hukuken incelenmelidir.

Aynı Kapasite Yeniden Alınabilir mi?

Kapasitenin hâlen mevcut olması ve yeni başvurunun güncel mevzuat şartlarını sağlaması halinde yeni süreç gündeme gelebilir.

Ancak özellikle yoğun GES yatırımı bulunan bölgelerde kapasite başka başvurular tarafından kullanılabilir hale gelmiş olabilir.

Bu nedenle çağrı mektubunun kaybedilmesinin ekonomik değeri yalnızca başvuru masrafıyla ölçülemez.

Milyonluk GES Yatırımında Çağrı Mektubu Kaybedilirse Ne Yapılmalı?

Büyük ölçekli projelerde dört ayrı dosya aynı anda incelenmelidir:

Enerji mevzuatı dosyası: Çağrı mektubunun gerçekten geçersiz hale gelip gelmediği.

Teknik dosya: Proje onayı ve gecikmenin nedeni.

Sözleşme dosyası: EPC, arazi kirası ve ekipman sözleşmelerindeki sorumluluk.

Finansman dosyası: Banka kredileri ve teminatlar.

Yalnızca dağıtım şirketine dilekçe gönderilerek sürecin yönetilmesi bazı projelerde yeterli olmayabilir.

2026 Güncel Mevzuat Açısından Yatırımcıların Dikkat Etmesi Gereken Nokta

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde 2024, 2025 ve 2 Nisan 2026 tarihli değişikliklerle önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Bu nedenle özellikle 2019-2023 döneminde hazırlanmış internet makalelerindeki;

90 gün,

180 gün,

eski güç artışı kuralları,

eski devir hükümleri

güncel dosyalara doğrudan uygulanmamalıdır.

2026 yılında yapılacak bir GES yatırımında işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat esas alınmalıdır.

GES Çağrı Mektubu Süresi Dolmadan Önce Hukuki Kontrol Neden Önemlidir?

Çağrı mektubu süresinin kaybedilmesi basit bir evrak eksikliği olmayabilir.

Sonuç;

bağlantı hakkının kaybı,

kapasitenin kaybı,

GES yatırımının durması,

EPC sözleşmesinde uyuşmazlık,

finansman maliyetlerinin artması,

arazi kira giderlerinin boşa çıkması

olabilir.

Bu nedenle özellikle yüksek kurulu güçlü ticari ve sanayi tipi GES yatırımlarında çağrı mektubu süresinin bitmesine aylar kala hukuki ve teknik kontrol yapılması yatırımcı açısından çok daha güvenli bir yöntemdir.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Mersin başta olmak üzere Türkiye genelindeki GES yatırımlarında proje geliştirme sürecinin yalnızca teknik ekip tarafından değil, enerji mevzuatı açısından da takip edilmesi önem taşımaktadır.

Av. Arb. Fırat Fesih Kaya tarafından enerji projelerinde yapılan hukuki incelemelerde çağrı mektubunun yalnızca geçerlilik süresi değil; proje onayı, bağlantı anlaşması, kapasite hakkı, EPC sözleşmesi, arazi hakkı ve finansman belgeleri birlikte değerlendirilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. GES çağrı mektubunun süresi kaç yıldır?

Güncel Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği m.17 kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun tebliğinden itibaren proje onayı ve ilgili yükümlülükler bakımından bir yıllık süre bulunmaktadır.

2. GES çağrı mektubunda 180 gün kuralı hâlâ geçerli mi?

Güncel Yönetmelik bakımından temel süre artık bir yıldır. İnternetteki 180 günlük bilgiler Yönetmeliğin önceki düzenlemesine dayanmaktadır.

3. Çağrı mektubu süresi hangi tarihten başlar?

Yönetmelik çağrı mektubunun tebliğ tarihini esas almaktadır.

4. Çağrı mektubu süresi geçerse kapasite kaybedilir mi?

Süresinde gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmemesi bağlantı anlaşması imzalama hakkı ve tahsis edilen kapasite bakımından ciddi sonuç doğurabilir. Somut çağrı mektubu ve uygulanacak mevzuat ayrıca incelenmelidir.

5. Çağrı mektubu süresi uzatılabilir mi?

Yatırımcıya her durumda tanınmış genel ve otomatik bir süre uzatma hakkı yoktur. Özel veya geçici mevzuat hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı somut olayda kontrol edilmelidir.

6. Proje onayı kurum nedeniyle gecikirse ne olur?

Yatırımcının zamanında ve eksiksiz başvuru yaptığını gösteren belgeler önem kazanır. Kurum kaynaklı gecikmenin hukuki sonucu somut dosya üzerinden değerlendirilmelidir.

7. Çağrı mektubu iptal edilirse dava açılabilir mi?

İşlemin hukuki niteliğine göre başvuru ve yargı yolları gündeme gelebilir. İşlemi tesis eden kuruluş ve görevli yargı yeri ayrıca belirlenmelidir.

8. Çağrı mektubu süresi geçince yeniden GES başvurusu yapılabilir mi?

Yeni başvuru şartları mevcutsa gündeme gelebilir. Ancak önceki kapasitenin yeni başvuruda yeniden elde edileceğinin garantisi yoktur.

9. EPC firması yüzünden çağrı mektubu süresi kaçırılırsa tazminat alınabilir mi?

EPC sözleşmesinde yüklenicinin proje ve izin süreçlerinden sorumlu olması ve gecikmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanması halinde sözleşmesel tazminat ve varsa cezai şart talepleri değerlendirilebilir.

10. Güç artışı çağrı mektubunun süresi geçerse mevcut GES de iptal olur mu?

Güncel Yönetmelikte güç artışı bakımından özel düzenleme bulunmaktadır. Belirli durumlarda güç artışı için bağlantı hakkı ve ilave kapasite kaybedilirken güç artışı öncesindeki mevcut çağrı mektubu ve bağlantı anlaşmasının geçerliliği devam edebilir.

GES Çağrı Mektubunuzun Süresi Dolmak Üzereyse Son Günü Beklemeyin

GES projelerinde çağrı mektubunun kaybedilmesi yalnızca yeniden evrak hazırlamak anlamına gelmeyebilir.

Özellikle bağlantı kapasitesinin sınırlı olduğu bölgelerde kaybedilen kapasitenin tekrar elde edilememesi, projenin ekonomik olarak tamamen sona ermesine neden olabilir.

Bu nedenle çağrı mektubunun bitmesine kısa süre kaldıysa;

tebliğ tarihi,

proje onay durumu,

bağlantı anlaşması belgeleri,

kurum kaynaklı gecikmeler,

EPC yüklenicisinin sorumlulukları

aynı anda incelenmelidir.

Süre zaten geçmişse de yatırımcının hakkının otomatik olarak ve tartışmasız biçimde sona erdiği varsayılmadan önce çağrı mektubu, tebliğ belgeleri, proje onay dosyası ve ilgili kurum yazışmaları değerlendirilmelidir.

FFK Partner Hukuk ve Danışmanlık, lisanssız GES yatırımları, bağlantı anlaşmasına çağrı mektupları, kapasite uyuşmazlıkları, proje onay süreçleri, EPDK mevzuatı, bağlantı anlaşmaları, EPC uyuşmazlıkları ve enerji yatırımlarına ilişkin dava süreçlerinde hukuki destek sunmaktadır.

GES projenizde çağrı mektubunun süresi dolmak üzereyse, süre geçmişse veya bağlantı hakkınızın ve kapasitenizin iptal edilmesi riski bulunuyorsa, projenin hukuki durumunun ve uygulanabilecek çözüm yollarının değerlendirilmesi için Av. Arb. Fırat Fesih Kaya ve hukuk ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

Telefon: 0312 434 22 22
Mobil: 0532 769 22 22
E-posta: ffk@ffkpartnerhukuk.com.tr
Adres: Mevlana Bulvarı No:221, Yıldırım Tower, Balgat, Çankaya / Ankara

Resmî Kaynaklar

Güncel çağrı mektubu, proje onayı, bağlantı anlaşması ve lisanssız elektrik üretimi süreçlerinde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve EPDK’nın güncel düzenlemeleri esas alınmalıdır.