GES EPC Sözleşmesinde Döviz Kuru Artışı Nedeniyle Ek Bedel Talep Edilebilir mi? 2026 Güncel Hukuki Rehber

Güneş enerjisi santrali yatırımlarında EPC sözleşmesinin imzalanmasından sonra döviz kurunun ciddi biçimde yükselmesi, yüklenicilerin ek bedel talep etmesinin en yaygın nedenlerinden biridir. Özellikle güneş paneli, inverter, trafo, konstrüksiyon, kablo ve diğer ekipmanların önemli bölümünün döviz bazlı maliyetlere bağlı olduğu projelerde Türk lirasındaki değer kaybı yüklenicinin maliyetini ciddi biçimde artırabilir.

Ancak hukuken temel kural şudur: Döviz kurunun yükselmiş olması, EPC yüklenicisine otomatik olarak sözleşme bedelini artırma hakkı vermez.

Ek bedel talep edilip edilemeyeceği; EPC sözleşmesinin götürü bedel mi yoksa birim fiyat esaslı mı olduğu, fiyat farkı ve kur riskinin hangi tarafa bırakıldığı, sözleşmede hardship veya price adjustment maddesi bulunup bulunmadığı ve yaşanan kur artışının sözleşme kurulurken öngörülebilir olup olmadığı dikkate alınarak belirlenmelidir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 480. maddesine göre götürü bedelli eser sözleşmelerinde yüklenici, iş öngörülenden daha fazla emek ve masraf gerektirse dahi kural olarak kararlaştırılan bedelin artırılmasını isteyemez. Ancak başlangıçta öngörülemeyen veya taraflarca dikkate alınmayan durumların eserin götürü bedelle tamamlanmasını engellemesi ya da son derece güçleştirmesi hâlinde sözleşmenin uyarlanması gündeme gelebilir.

Bu nedenle 2026 yılında bir GES EPC sözleşmesinde kur artışı uyuşmazlığının çözümünde ilk bakılması gereken yer döviz kuru değil, sözleşmedeki risk dağılımıdır.

GES EPC Sözleşmesinde Döviz Kuru Riski Kime Aittir?

EPC sözleşmelerinin temel özelliklerinden biri yüklenicinin mühendislik, tedarik ve yapım faaliyetlerini belirli bir bedel karşılığında üstlenmesidir.

Özellikle Lump Sum Turnkey EPC sözleşmelerinde yüklenici projenin tamamını sabit veya götürü bir bedelle gerçekleştirmeyi taahhüt edebilir.

Örneğin taraflar:

EPC Contract Price: 10.000.000 EUR – Fixed and Firm

şeklinde anlaşmış olabilir.

Başka bir projede ise 300.000.000 TL sabit EPC bedeli belirlenmiş ancak panel ve inverterlerin yurtdışından ithal edilmesi yükleniciye bırakılmış olabilir.

İkinci örnekte kur riskinin kime ait olduğu son derece önemlidir.

Sözleşmede “Contract Price is fixed and shall not be subject to escalation” şeklinde açık bir hüküm varsa yüklenicinin sonradan döviz artışını gerekçe göstererek ek bedel talep etmesi önemli ölçüde zorlaşabilir.

Götürü Bedelli EPC Sözleşmesinde Ek Bedel İstenebilir mi?

Kural olarak götürü bedelin temel özelliği bedelin sabit olmasıdır.

TBK m.480 açık biçimde, götürü bedel kararlaştırıldığında yüklenicinin eseri bu bedelle meydana getirmekle yükümlü olduğunu ve eser öngörülenden daha fazla emek veya masraf gerektirse dahi bedelin artırılmasını isteyemeyeceğini düzenlemektedir. (WIPO Lex)

Bu düzenleme GES EPC sözleşmeleri açısından son derece önemlidir.

Örneğin yüklenici sözleşmeyi imzalarken:

Panel: 2 milyon dolar
İnverter: 1 milyon dolar
Diğer ekipman: 1 milyon dolar

maliyet öngörmüş olabilir.

Daha sonra döviz kuru yükseldiği için ekipmanların TL maliyetinin %40 artması tek başına işvereni bu maliyet farkını ödemek zorunda bırakmaz.

Özellikle yüklenici tacir ise kur riskinin öngörülebilirliği ayrıca değerlendirilir.

TBK 480/2 Kapsamında EPC Bedeli Artırılabilir mi?

İstisnai olarak mümkündür.

TBK m.480/2’ye göre başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülüp taraflarca göz önünde tutulmayan durumlar, götürü bedelle işin yapılmasına engel olur veya işi son derece güçleştirirse yüklenici hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteyebilir. Uyarlama mümkün değilse şartlarına göre sözleşmeden dönme veya fesih gündeme gelebilir.

Ancak bu hüküm:

“Kur arttı, dolayısıyla EPC bedeli de artırılmalıdır.”

şeklinde otomatik bir mekanizma değildir.

Olağanüstü durumun niteliği, öngörülebilirlik, tarafların risk paylaşımı, yüklenicinin kusuru ve ifanın ne ölçüde güçleştiği somut olayda değerlendirilmelidir.

TBK 138 Aşırı İfa Güçlüğü GES EPC Sözleşmesine Uygulanabilir mi?

Sözleşmenin niteliğine göre TBK m.138 de gündeme gelebilir.

TBK m.138’e göre sözleşmenin kurulması sırasında öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan nedenle ortaya çıkar ve mevcut şartları borçludan ifa beklenmesini dürüstlük kurallarına aykırı kılacak derecede değiştirirse sözleşmenin uyarlanması talep edilebilir. Kanun ayrıca bu hükmün yabancı para borçlarında da uygulanabileceğini açıkça düzenlemektedir.

Yargıtay da götürü bedelli eser sözleşmelerinde TBK m.480/2’nin, diğer uygun sözleşme yapılarında ise şartları varsa TBK m.138’in uygulanabileceğini kabul etmektedir. (Son Karar)

Döviz Kurunun Ne Kadar Artması Uyarlama İçin Yeterlidir?

Kanunda:

“Kur %30 artarsa uyarlama yapılır.”

veya

“Euro %50 yükselirse ek bedel ödenir.”

şeklinde sabit bir oran bulunmamaktadır.

Bu nedenle yalnızca kur artış yüzdesine bakılarak karar verilemez.

Örneğin %40’lık kur artışı bir projede yüklenicinin toplam maliyetini yalnızca %8 artırabilirken, ekipmanlarının %80’i ithal olan başka bir GES projesinde maliyet yapısını tamamen değiştirebilir.

Mahkemenin veya tahkim heyetinin değerlendirmesinde kur artışının sözleşmenin ekonomik dengesini ne ölçüde bozduğu önem taşır.

Tacir Olan EPC Yüklenicisi Kur Artışını Öngörmek Zorunda mı?

Bu konu yüklenici açısından önemli bir engeldir.

GES EPC yüklenicileri çoğunlukla ticari şirketlerdir ve ticari faaliyetlerinde basiretli hareket etmeleri beklenir.

Yargıtay’ın eser sözleşmelerine ilişkin yaklaşımında da işinin ehli ve basiretli davranması gereken yüklenicinin öngörebileceği ticari riskler uyarlama değerlendirmesinde dikkate alınmaktadır. Nitekim Yargıtay 15. Hukuk Dairesi bir kararında yüklenicinin öngörebileceği koşulları olağanüstü durum kabul etmeyerek uyarlama talebinin reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. (Son Karar)

Dolayısıyla Türkiye gibi döviz kurunda hareketliliğin geçmişten beri görüldüğü bir piyasada her kur yükselişinin öngörülemez olay olarak kabul edileceği söylenemez.

Kur Artışı Çok Olağanüstü İse Sonuç Değişebilir mi?

Değişebilir.

Normal piyasa dalgalanmasının çok ötesinde, sözleşmenin ekonomik temelini ciddi şekilde ortadan kaldıran olağanüstü gelişmeler varsa uyarlama iddiası daha güçlü hâle gelebilir.

Ancak burada dahi şu sorular incelenir:

Sözleşme ne zaman imzalandı? Kur o tarihte neydi? Yüklenici fiyatını hangi varsayımlarla oluşturdu? Kur riskini hedge etme imkânı var mıydı? Sözleşmede escalation yasağı var mıydı? Ekipman siparişi neden gecikti? Kur artışı gerçekleşmeden ekipman satın alınabilir miydi?

Özellikle son soru önemlidir.

Yüklenici kendi gecikmesi nedeniyle panel siparişini altı ay geç verdiyse ve bu dönemde döviz yükseldiyse kur farkını işverene yüklemesi çok daha zor olabilir.

EPC Sözleşmesinde “Fixed Price” Yazıyorsa Ek Bedel İstenemez mi?

Fixed Price hükmü yüklenicinin ek bedel talebini önemli ölçüde sınırlar.

Ancak tek başına bu iki kelimeye bakılmaz.

Sözleşmenin tamamı incelenmelidir.

Özellikle Price Adjustment, Change in Law, Force Majeure, Hardship, Variation, Change Order, Taxes and Duties, Currency Fluctuation ve Material Price Escalation maddeleri birlikte değerlendirilmelidir.

Örneğin sözleşme sabit fiyatlı olabilir ancak ayrıca:

“USD/TRY kuru %20’den fazla değişirse taraflar ekipman maliyetini yeniden görüşür.”

şeklinde özel bir mekanizma içerebilir.

Bu durumda sözleşmesel uyarlama mekanizması öncelikle uygulanır.

Kur Farkı Maddesi Varsa Nasıl Hesaplanır?

Kur farkı formülü sözleşmede açık biçimde düzenlenmelidir.

Örneğin başlangıç kuru 35 TL olarak belirlenmiş ve panel bedelinin %60’ının döviz riskine açık olduğu kabul edilmiş olabilir.

Bu durumda yalnızca ilgili maliyet bileşeni bakımından fiyat farkı hesaplanabilir.

İyi hazırlanmış bir EPC sözleşmesinde şu unsurlar açık olmalıdır:

Base Exchange Rate, Reference Date, Adjustment Threshold, Adjustment Formula, Currency Basket, Maximum Adjustment ve Adjustment Period.

Böylece kur artışında tarafların yeniden pazarlık yapmasına gerek kalmadan objektif formül uygulanabilir.

Yüklenici Tek Taraflı Fatura Keserek Kur Farkı İsteyebilir mi?

Sözleşmesel veya kanuni dayanak bulunmadan yalnızca ek fatura düzenlenmesi, işveren açısından otomatik ödeme yükümlülüğü yaratmaz.

Örneğin EPC bedeli 200 milyon TL olarak sabitlenmişken yüklenicinin:

“Euro yükseldi, 35 milyon TL kur farkı faturası kestik.”

demesi tek başına yeterli değildir.

İşveren faturaya ve ek bedel talebine karşı sözleşmesel haklarını zamanında kullanmalıdır.

Özellikle ticari ilişkilerde faturaya ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sözleşmedeki claim/notice prosedürü birlikte değerlendirilmelidir.

EPC Yüklenicisi Ek Bedel Ödenmezse İşi Durdurabilir mi?

Her durumda hayır.

Yüklenicinin sözleşmede açıkça bulunmayan bir ek bedel talebini ileri sürerek işi durdurması ayrıca sözleşme ihlali oluşturabilir.

Özellikle GES projesinde işin durması nedeniyle EPDK tesis tamamlanma süresi, bağlantı takvimi, kabul tarihi ve finansman sözleşmesi etkilenebilir.

Bu nedenle işveren, haksız iş durdurma ihtimaline karşı sözleşmedeki suspension ve default hükümlerini kontrol etmelidir.

Kur Artışı Force Majeure Sayılır mı?

Kural olarak salt döviz kuru değişikliği otomatik biçimde mücbir sebep değildir.

Force majeure genellikle tarafın kontrolü dışında gerçekleşen ve yükümlülüğün yerine getirilmesini engelleyen olağanüstü olayları kapsar.

Maliyet artışı ise çoğu zaman doğrudan imkânsızlık değil, ifanın ekonomik olarak ağırlaşması problemidir.

Bu nedenle döviz artışı bakımından force majeure yerine hardship veya aşırı ifa güçlüğü hükümleri daha fazla önem kazanabilir.

Ancak nihai değerlendirme sözleşmedeki özel force majeure tanımına göre yapılmalıdır.

Panel Fiyatlarının Artması Ek Bedel Hakkı Verir mi?

Aynı temel prensip geçerlidir.

Panel fiyatının, inverter maliyetinin, çelik fiyatının veya navlun giderlerinin yükselmesi tek başına götürü bedelin artırılmasını sağlamaz.

TBK m.480 gereğince götürü bedelli işte yüklenici, iş öngörülenden daha fazla masraf gerektirse bile kural olarak bedel artışı talep edemez. (Kanun Yolu)

Ancak artış olağanüstü nitelikteyse ve m.480/2’nin ağır şartları gerçekleşmişse uyarlama ayrıca değerlendirilebilir.

İşveren Projeyi Geciktirdiyse Kur Farkından Sorumlu Olabilir mi?

Burada durum önemli ölçüde değişebilir.

Örneğin EPC yüklenicisinin panel siparişini Ocak ayında vermesi gerekirken işveren gerekli onayı altı ay geciktirmiş olabilir.

Bu altı aylık dönemde döviz kuru ciddi biçimde yükselmişse yüklenici maliyet artışının işverenin gecikmesinden kaynaklandığını ileri sürebilir.

Bu durumda mesele yalnızca “kur artışı” değildir.

Employer-caused delay nedeniyle ortaya çıkan ek maliyet söz konusudur.

Sözleşmedeki employer delay, extension of time, cost compensation ve variation hükümleri değerlendirilmelidir.

Change Order Nedeniyle Kur Farkı İstenebilir mi?

İşveren sözleşmeden sonra santral kapasitesini artırmış, inverter modelini değiştirmiş veya yeni işler istemişse bunlar Variation/Change Order kapsamında olabilir.

Sözleşme dışı ilave işlerin bedeli, götürü bedelin kendisinden ayrı değerlendirilmelidir. Yargıtay’ın yakın tarihli kararlarında da götürü bedelli sözleşmelerde sözleşme kapsamı dışındaki ilave işlerin ayrıca bedellendirilebileceği kabul edilmektedir. (Kanun Yolu)

Dolayısıyla “sabit EPC bedeli var, hiçbir koşulda ilave bedel ödemem” yaklaşımı da her durumda doğru değildir.

EPC Sözleşmesinde Dövizle Bedel Belirlenebilir mi?

Bu konu ayrıca Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı açısından kontrol edilmelidir.

Türkiye’de yerleşik kişiler arasındaki belirli sözleşmelerde sözleşme bedelinin veya ödeme yükümlülüklerinin döviz veya dövize endeksli belirlenmesine ilişkin sınırlamalar ve istisnalar bulunmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da 7 Mart 2025 tarihli duyurusunda 32 sayılı Karar ve 2008-32/34 sayılı Tebliğ kapsamındaki dövizle sözleşme rejimine ilişkin güncel değişiklikleri açıklamıştır. (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

Dolayısıyla bir GES EPC sözleşmesinin EUR veya USD olarak hazırlanıp hazırlanamayacağı tarafların yerleşiklik durumu, sözleşmenin niteliği ve mevzuattaki güncel istisnalar dikkate alınarak ayrıca değerlendirilmelidir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı – Dövizle Sözleşmelere İlişkin Güncel Duyuru

Yabancı EPC Yüklenicisiyle Yapılan Sözleşmelerde Durum Farklı mı?

Olabilir.

Yabancı yüklenicinin bulunduğu projelerde uygulanacak hukuk, ödeme para birimi, tahkim yeri ve kur riski hükümleri daha da önem kazanır.

Örneğin bedel doğrudan EUR olarak belirlenmişse Türk lirasının EUR karşısındaki değer kaybı yüklenicinin gelirini aynı biçimde etkilemeyebilir.

Ancak yüklenicinin Çin’den USD ile panel alıp işverenden EUR tahsil ettiği bir projede bu kez EUR/USD çapraz kur riski ortaya çıkabilir.

Dolayısıyla EPC sözleşmelerinde yalnızca TRY/USD değil, bütün currency exposure dikkate alınmalıdır.

Kur Artışı Nedeniyle Uyarlama Davası Açılabilir mi?

Şartları gerçekleşmişse sözleşmenin uyarlanması talep edilebilir.

Ancak yüklenicinin yalnızca eski kur ile yeni kuru karşılaştırması yeterli değildir.

Uyarlama talebinde sözleşmenin ekonomik dengesi, toplam EPC maliyeti, ithal ekipman oranı, gerçekleşen maliyet artışı, yüklenicinin kâr marjı, kur riskinin sözleşmeyle üstlenilip üstlenilmediği ve artışın ifayı ne ölçüde güçleştirdiği ortaya konulmalıdır.

Yargıtay uygulamasında da uyarlama koşullarının sıkı biçimde değerlendirildiği görülmektedir. (İctihatlar)

Uyarlama Davası Açılması EPC İşini Durdurur mu?

Hayır. Davanın açılması tek başına yükleniciye işi durdurma hakkı vermez.

Yüklenici sözleşmedeki yükümlülüklerine uymaya devam etmek zorunda olabilir.

TBK m.138 açısından ayrıca önemli bir husus, borçlunun borcunu henüz ifa etmemiş olması veya ifa etmişse aşırı ifa güçlüğünden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olmasıdır.

Dolayısıyla yüklenicinin aylarca hiçbir çekince ileri sürmeden işi tamamlayıp daha sonra geçmişe yönelik kur farkı istemesi farklı hukuki sorunlar yaratabilir.

Tahkim Şartı Varsa Uyarlama Talebi Tahkimde İleri Sürülebilir mi?

Geçerli bir tahkim anlaşmasının kapsamına giriyorsa EPC bedeli ve uyarlama uyuşmazlıkları tahkim yoluyla çözülebilir.

Enerji EPC sözleşmelerinde ICC, ISTAC veya ad hoc tahkim mekanizmalarıyla sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Ancak sözleşmede tahkimden önce zorunlu negotiation, engineer determination, dispute board veya amicable settlement aşaması öngörülmüş olabilir.

Bu aşamalar yerine getirilmeden doğrudan tahkim başlatılması usuli uyuşmazlık yaratabilir.

İşveren Ek Bedeli Öderse Daha Sonra Geri İsteyebilir mi?

Ödemenin hangi hukuki kayıtla yapıldığı önemlidir.

İşveren proje durmasın diye tartışmalı kur farkını ödüyorsa ödeme sırasında:

“Payment under protest / rights reserved”

gibi hak saklı tutma mekanizmalarının kullanılması değerlendirilebilir.

Aksi hâlde yüklenici ödemenin ek bedel talebinin kabulü olduğunu ileri sürebilir.

Büyük ölçekli GES projelerinde ihtirazi kayıt metninin sözleşme ve uygulanacak hukuka uygun hazırlanması önemlidir.

2026 GES EPC Sözleşmelerinde Kur Riski Nasıl Düzenlenmeli?

Yeni hazırlanacak EPC sözleşmelerinde “kur artarsa taraflar görüşür” gibi belirsiz hükümler yerine matematiksel bir risk paylaşım sistemi kurulması daha güvenlidir.

Örneğin ilk %10 değişim yüklenici tarafından karşılanabilir; %10-%25 arasındaki artış belirli oranlarda taraflar arasında paylaşılabilir; %25 üzerindeki olağanüstü hareketlerde yeniden müzakere mekanizması devreye girebilir.

Ayrıca hangi ekipmanların kur farkı hesabına gireceği açıkça belirlenmelidir.

Böylece bütün EPC bedeli yerine yalnızca gerçekten döviz riskine açık maliyet kalemleri uyarlamaya tabi tutulabilir.

EPC Yüklenicisinin Kur Farkı Talebinde Hangi Belgeler İncelenmeli?

Kur farkı uyuşmazlığında yalnızca EPC sözleşmesine bakılması yeterli değildir.

Teklif ve fiyat kırılımı, BOQ, panel ve inverter satın alma sözleşmeleri, proforma faturalar, ithalat belgeleri, ödeme kayıtları, teklif tarihindeki kurlar, hedge işlemleri, ekipman sipariş tarihleri, proje gecikme kayıtları, change order’lar ve tarafların yazışmaları birlikte değerlendirilmelidir.

Özellikle yüklenicinin gerçekten kur nedeniyle zarar edip etmediğinin belirlenmesi gerekir.

Örneğin yüklenici panel fiyatını sözleşme imzalandığı gün USD bazında sabitlemişse sonradan gerçekleşen kur hareketinin iddia edilen maliyet artışını gerçekten doğurup doğurmadığı ayrıca incelenmelidir.

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Bursa’daki GES EPC Uyuşmazlıkları

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Bursa merkezli enerji yatırımcılarının Türkiye genelindeki GES projelerinde EPC bedelinin TL, USD veya EUR üzerinden belirlenmesi farklı hukuki ve finansal riskler doğurabilir.

Özellikle ithal panel ve inverter kullanılan projelerde kur riskinin sözleşme hazırlanırken açıkça dağıtılmaması, inşaat aşamasında milyonlarca liralık ek bedel uyuşmazlıklarına neden olabilir.

FFK PARTNER HUKUK VE DANIŞMANLIK tarafından GES EPC uyuşmazlıkları değerlendirilirken EPC sözleşmesi, götürü bedel yapısı, kur farkı maddesi, variation/change order hükümleri, gecikmenin hangi taraftan kaynaklandığı, satın alma sözleşmeleri ve gerçek maliyet artışı birlikte incelenmektedir. Av. Arb. Fırat Fesih Kaya tarafından enerji hukuku ve ticari sözleşmeler kapsamında özellikle yüksek bedelli GES ve RES projelerinde kur riskinin sözleşme aşamasında doğru dağıtılması, ileride ortaya çıkabilecek EPC bedel uyuşmazlıklarının azaltılması bakımından önem taşımaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. GES EPC yüklenicisi döviz arttığı için ek para isteyebilir mi?
Otomatik olarak isteyemez. Öncelikle sözleşmenin fiyat ve kur riski hükümleri incelenir. Götürü bedelli sözleşmelerde TBK m.480 gereğince temel kural bedelin artırılamamasıdır. İstisnai koşullarda uyarlama gündeme gelebilir. (Kanun Yolu)

2. Sabit fiyatlı EPC sözleşmesinde kur farkı ödenir mi?
Sözleşmede kur farkı veya fiyat uyarlaması öngörülmemişse yüklenicinin talebi önemli ölçüde zorlaşır. Bununla birlikte TBK m.480/2’nin istisnai uyarlama şartları ayrıca değerlendirilebilir.

3. Döviz kurunun %50 artması otomatik uyarlama sebebi midir?
Hayır. Kanunda belirlenmiş bir yüzde bulunmamaktadır. Artışın sözleşmenin ekonomik dengesi üzerindeki gerçek etkisi ve öngörülebilirliği değerlendirilir.

4. EPC yüklenicisi kur farkı ödenmezse işi durdurabilir mi?
Her durumda hayır. Sözleşmesel veya kanuni dayanak bulunmadan işin durdurulması yüklenicinin kendisinin sözleşmeye aykırı duruma düşmesine neden olabilir.

5. Kur artışı mücbir sebep sayılır mı?
Salt döviz kuru artışı otomatik olarak force majeure değildir. Somut sözleşmedeki force majeure ve hardship hükümleri incelenmelidir.

6. İşverenin gecikmesi nedeniyle ekipman daha pahalıya alınmışsa kur farkı istenebilir mi?
Şartlarına göre evet. Bu durumda yalnızca kur artışı değil, employer-caused delay nedeniyle ortaya çıkan ek maliyet iddiası söz konusu olabilir.

7. Panel ve inverter fiyatlarındaki artış ayrıca istenebilir mi?
Götürü bedelli EPC sözleşmesinde normal maliyet artışları kural olarak yükleniciye ek bedel hakkı sağlamaz. Ancak sözleşmede escalation maddesi veya olağanüstü uyarlama koşulları varsa farklı sonuç doğabilir.

8. EPC sözleşmesinde fiyat uyarlama formülü konulabilir mi?
Evet. Taraflar base exchange rate, eşik oranı, fiyat endeksi, ekipman oranı ve maksimum fiyat farkı gibi kriterleri önceden belirleyebilir.

9. Kur farkı uyuşmazlığı tahkime götürülebilir mi?
Sözleşmede geçerli tahkim şartı varsa uyuşmazlık şartlarına göre tahkimde çözülebilir.

10. GES EPC kur farkı uyuşmazlığında en önemli belge nedir?
EPC sözleşmesinin fiyat, kur riski, hardship, change order ve variation hükümleri temel önemdedir. Bunun yanında gerçek ekipman maliyetleri, satın alma tarihleri ve proje gecikmesinin nedenleri de incelenmelidir.

Uzman Hukuki Destek

Hak kaybı yaşamamak için uzman desteği şarttır. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde hizmet veren enerji hukuku, GES EPC sözleşmeleri ve kur farkı uyuşmazlıkları alanında uzman avukat ile çalışarak yatırım ve sözleşmeden doğan haklarınızı güvence altına alabilirsiniz. GES EPC sözleşmesinde döviz kuru artışı nedeniyle ek bedel talepleri, götürü bedelin uyarlanması, TBK m.138 ve m.480 kapsamında aşırı ifa güçlüğü, fiyat farkı ve escalation hükümleri, change order talepleri, yüklenicinin işi durdurması, sözleşmenin feshi ve EPC tahkim uyuşmazlıklarında FFK PARTNER HUKUK VE DANIŞMANLIK olarak profesyonel hukuki destek sunuyoruz.

GES, RES ve enerji depolama projelerinde EPC sözleşmesinin hazırlanması veya incelenmesi, yüklenicinin kur farkı ve ek bedel taleplerinin hukuki dayanağının değerlendirilmesi, işveren kaynaklı gecikme iddialarının incelenmesi, fiyat uyarlama formüllerinin hazırlanması, ihtar ve claim süreçlerinin yönetilmesi, sözleşme bedelinin uyarlanması davaları ve ulusal veya uluslararası tahkim süreçlerinin yürütülmesi konusunda profesyonel hukuki destek alınabilir.

Hemen Ara: 0312 434 22 22
WhatsApp: 0532 769 22 22
E-posta: ffk@ffkpartnerhukuk.com.tr

Bu makale genel bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir hak kaybına uğramamak adına kendi özel durumunuz için avukatınıza danışmanızı tavsiye ederiz.